Чтож, не ожидал получить отрицательный отзыв, но как бы то ни было - хочу ответить на претензии Заказчика по существу .. 1) Заказчик заявляет, что верстка выполнена ужасно, косяк на косяке, и т.д... Перед сдачей проекта, я специально выложил верстку на свой сервер, и дал Заказчику ссылки на все сверстанные страницы, чтобы он мог оценить качество работы и сказать , будет ли он принимать работу, или ... Заказчик имел доступ к верстке в течении нескольких часов, и я считаю, что за это время можно понять , что перед тобой халтура, и не платить за нее, а даже потребовать аванс обратно... Я бы понял такую ситуацию, если бы Заказчик конкретно изложил в чем косяки.. Правки которые прислал заказчик - добавить hoverы для кнопок, и заменить теги <a> на <button> , в некоторых местах, я не отрицал , и хотел править, но считать верстку ужасной из-за этого.. Хотя заказчик не говорил мне что ему не нравится верстка, а сказал быстрее передавать ему файлы , что я и сделал , после того как Заказчик оплатил работу... Вопрос, зачем платить 85$ , за косячную верстку? Что - то тут не клеиться... Тем более верстка валидна - нет ни одной ошибки : https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fbish-88.ga%2Fcorzina_oforml.html А Googlовский Page Speed Insights дает 90 из 100 для компьютеров( изначально Заказчик сказал, что нужна фиксированная верстка, а не responsive, и про IE сказал что необяз-но ): https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fbish-88.ga%2Fcorzina_oforml.html&tab=desktop я выложу сюда все ссылки на верстку http://bish-88.ga/index.html , http://bish-88.ga/product.html , http://bish-88.ga/corzina_oforml.html , http://bish-88.ga/otzyvy.html , http://bish-88.ga/category_list.html , http://bish-88.ga/category_icon.html 2) Заказчик говорит, что я сорвал сроки верстки по полной программе... Частично соглашусь, так как я выложил верстку не в четверг вечером, а в пятницу в 7утра мск.. Объясню почему: Когда я брал заказ - Заказчик предоставил только часть макетов, страницы отзывов и модалок не было, не были показаны даже прототипы, поэтому ложно оценив сроки выполнения проекта я назвал четверг как срок сдачи проекта .. В процессе работы Заказчик регулярно присылал новые части макетов, которых изначально не было, что в итоге только увеличивало объем работы.. Таким образом , в четверг вечером я сказал , что не успеваю в срок, и завершу верстку в пятницу в 07.00 мск, даже если мне придется не спать ночью, как в итоге и получилось.. утром я залил все на сервер, дал ссылки Заказчику для оценки, он дал список правок ( из разряда поменять цвет кнопки на hovere , и заменить <a> на <button> ) .. В этот момент, я отошел от компа, и так получилось, что задремал на час - полтора.. Когда проснулся, Заказчик обрывает мой скайп, давай мол , все файлы верстки , нужно отдавать ее для натяжки, горят сроки, и что все правки он сделает своими силами .. Ну ок - скидываю, через некоторое время выплывает такой отзыв.. 3) по поводу шантажа, как говорит Заказчик - я могу привести скрины переписки в скайпе.. Я лишь пытался , подстраховаться от нежелательных случаев, когда Заказчики кидают Исполнителей, когда заливаешь верстку на сервер для показа, потому как ее оттуда очень просто содрать, и за работу можно ничего не платить... К сожалению, мне доводилось сталкиваться с подобными людьми, Бог им судья.. Поэтому, имея такой негативный опыт, я отказался выкладывать верстку в сеть, до момента внесения аванса.. Предложив показывать верстку через teamviewer... 4) Заказчик верно говорит, работы было больше чем заявлено изначально.. причем с каждым днем добавлялись какие то элементы, из - за чего я сорвал срок сдачи буквально на несколько часов.. ( не четверг вечер , а пятница 7утра ) 5) Насчет неисправленных правок - ложь .. частично сделал, а частично нет - задремал в пятницу утром, после бессоной ночи.. Кстати, могу объяснить часто появляющиеся правки - в PSD которые высылал заказчик было много недочетов изначально Я не буду опускаться до оскорблений, потому как не считаю что Заказчик меня в чем то обманул или поступил непорядочно, нет .. Работу принял, деньги за работу перечислил, претензий к нему я не имею.. Косяк с моей стороны - это то что я опоздал на несколько часов со сдачей проекта, но у меня были уважительные обстоятельства - ( отсутствие ТЗ , какого-то описания объема работы , и возможных ньюансов, а также новые psd макеты почти каждый день ) , и возможно я не смог найти общий язык с Заказчиком.. Пусть его отрицательный отзыв останется на его совести, просто его негатив к нему же и вернется - 100%... Рекомендовать к сотрудничеству данного человека , я не могу - он очень вспыльчив , и непредсказуем .. Работать с ним на свой страх и риск..